Avis d’appel d’offres du marché de travaux de réhabilitation et d’aménagement des locaux et des laboratoires (FABI, CHUK/CNR) ainsi que les travaux pour la mise en œuvre du PGES, Burundi

 

IAS No : UGP-EANSI/T/003/2021-2022

Maître d’Ouvrage : UNIVERSITE DU BURUNDI

Projet : Projet d’Appui au Centre d’Excellence Régional en Sciences de Nutrition EANSI

Nom du Marché : Travaux de réhabilitation et d’aménagement des locaux et des laboratoires (FABI, CHUK/CNR) ainsi que les travaux pour la mise en œuvre du PGES.

Pays : BURUNDI

Don No : 5900155016060

Méthode de passation de Marché : Appel d’Offres international ouvert (AOIO)

AOIO No : UGP-EANSI/T/003/2021-2022

Émis le : Le 05 mai 2022

  1. Le Gouvernement du Burundi a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement ci-après dénommée la Banque pour financer le Projet d’Appui au Centre d’Excellence Régional en Sciences de la Nutrition, don n°5900155016060 et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux de réhabilitation et d’aménagement des locaux et des laboratoires (FABI,CHUK/CNR) ainsi que les travaux pour la mise en œuvre du PGES. Le marché est réparti en deux lots :
  • Lot 1 : Travaux de réhabilitation à la FABI ;
  • Lot 2 : Travaux de réhabilitation au CHUK et EX-CNR.

Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement ».

  1. Un Soumissionnaire peut présenter une Offre pour un ou plusieurs lots ou une combinaison de lots, selon le cas et comme précisé dans le Dossier d’appel d’offres. Un Soumissionnaire désirant offrir des rabais dans le cas où plusieurs lots lui seraient attribués, est autorisé à le faire, mais il devra indiquer ces rabais dans la Lettre de soumission ;
  1. L’Unité de Gestion du Projet PA-EANSI sollicite des Offres sous pli fermé de la part des Soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les Travaux de réhabilitation et d’aménagement des locaux et des laboratoires (FABI, CHUK/CNR) ainsi que les travaux pour la mise en œuvre du PGES. Ces travaux seront exécutés en deux lots.
  • Lot 1 : Travaux de réhabilitation des bâtiments et laboratoires de la FABI ;
  • Lot 2 : Travaux de réhabilitation des bâtiments et laboratoires au CHUK et EX-CNR.

Les travaux de chaque lot seront exécutés dans un délais de 4 mois calendriers. Afin de ne pas perturber les cours de Master en Nutrition et de permettre leur continuité pendant la période des travaux, la réhabilitation du bâtiment « EX-CNR » débutera après la réception provisoire des travaux du lot n°1. Les autres travaux du Lot n°2 démarreront deux mois après les travaux du lot no1. Il n’est pas prévu de préférence nationale.

  1. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale ouverte en recourant un Appel d’Offres ouvert (AOIO) telle que définie dans le Cadre de Passation des Marchés de la Banque , édition d’octobre 2015, et ouverte à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Cadre de Passation des Marchés ;
  1. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de l’Unité de Gestion du Projet EANSI ou aux adresses mails suivantes : email: projeteansi2019@gmail.com avec copie à ntunzwenimana@ub.edu.bi et emmanuel.ntakirutimana2021@gmail.com et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous durant les heures de travail de 08h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 ;
  1. Le Dossier d’Appel d’Offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous, contre un paiement non remboursable d’un montant de Trois cent mille francs burundais (300 000 Fbu) ou son équivalent en USD dont cent cinquante mille à verser au compte n°01113772399 BIF « contrepartie l’EANSI » ouvert à la Banque de la République du Burundi (BRB) et cent cinquante mille (150 000 BIF) au compte n°1101/001-04 de l’Office Burundais des recettes (OBR) ouvert à la Banque de la République du Burundi (BRB). La méthode de paiement sera le virement bancaire ou le versement en espèce. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par courriel ou téléchargés à partir du site internet https://www.afdb.org ;
  1. Une réunion préparatoire se tiendra à l’adresse, date et heure ci-après : Date : Le 2 juin 2022, Heure : 10 h, Une visite du site effectuée par le Maître d’Ouvrage « sera » organisée à l’intention des soumissionnaires potentielles.

Date : Le 1 juin 2022

Heure : 10 h

Lieu de rencontre : Adresse de l’UGP du PA-EANSI, Boulevard MWEZI GISABO derrière le CHUK Kamenge, sur la route allant à l’ETS Kamenge Bujumbura-Burundi

  1. Les Offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 27 juin 2022 à 9h30. La soumission des Offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les Offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse ci-dessous à 10 h : Adresse de l’UGP du PA-EANSI, Boulevard MWEZI GISABO derrière le CHUK Kamenge, sur la route allant à l’ETS Kamenge Bujumbura-Burundi.
  1. Les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de soumission pour un montant en BIF de :
  • Lot n°1 : Un montant de trente-deux millions (32 000 000 BIF) de Francs Burundais
  • Lot n°2 : Vingt-quatre millions (24 000 000 BIF) de Francs Burundais.
  1. Veillez noter que le Cadre de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le Dossier d’appel d’offres » ;
  2. L’(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est(sont) : PROJET D’APPUI AU CENTRE D’EXCELLENCE REGIONAL EN SCIENCES DE LA NUTRITION EANSI COORDONNATEUR DE L’UGP PA-EANSI Mélance NTUNZWENIMANA, PHD.

Blvd MWEZI GISABO, Ex-Bâtiment du Centre National de Référence en VIH/SIDA CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE KAMENGE.

Sur la route en terre allant vers ETS KAMENGE BP 1550 BUJUMBURA.

Tél : +257 68 98 72 83

Email : eansi@ub.edu.bi, projeteansi2019@gmail.com avec copie à melance.ntunzwenimana@gmail.com et emmanuel.ntakirutimana2021@gmail.com

Partager